才径谷 >建筑造价 >一级建造师 >2021年一级建造师《机电工程管理与实务》临考卷

2021年一级建造师《机电工程管理与实务》临考卷试卷及答案大全

永久免费查看

更新时间：2026-04-10

2021年一级建造师《机电工程管理与实务》临考卷提供该考试科目的试卷全部试题及答案大全，科目内容齐全，答案供学员学习免费使用，助力考试通关！

第1题、 [单选题] 下列粘结剂中，对金属具有很强的粘结能力的是（）。

A.聚酯酸乙烯粘结剂

B.丙烯酸酯类粘结剂

C.环氧树脂粘结剂

D.酚醛树脂粘结剂

答案如下：

第2题、 [单选题] 下列选项中，不属于静置设备性能参数的是()

A.容积

B.温度

C.反应时间

D.换热面积

答案如下：

第3题、 [单选题] 铝制管道可输送的介质不包括()。

A.醋酸

B.蚁酸

C.碱液

D.尿素

答案如下：

第4题、 [单选题] 焊接变形的面外变形可分为（）。

A.焊缝纵向收缩变形、弯曲变形、扭曲变形、失稳波浪变形

B.角变形、焊缝纵向收缩变形、扭曲变形、失稳波浪变形

C.角变形、弯曲变形、焊缝纵向收缩变形、失稳波浪变形

D.角变形、弯曲变形、扭曲变形、失稳波浪变形

答案如下：

第5题、 [单选题] 主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制吊装的是（）

A.流式起重机

B.塔式起重机

C.桅杆起重机

D.施工升降机

答案如下：

第6题、 [单选题] 综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法是（）

A.涂料施工方法

B.金属涂层旋工方法

C.电化学保护施工方法

D.衬里施工方法

答案如下：

第7题、 [单选题] 球形罐整体热处理过程中应监测柱脚实际位移值及支柱垂直度，及时调整支柱使其处于垂直状态。整体热处理后应测量并调整支柱的（）。

A.垂直度和拉杆挠度

B.水平度和拉杆挠度

C.水平度和垂直度

D.铅垂度和水平度

答案如下：

第8题、 [单选题] 关于电缆敷设前的检查说法，错误的是（）。

A.电缆通道畅通，排水良好

B.电缆型号、规格、电压应符合设计要求

C.电缆外观应无损伤、绝缘良好

D.充油电缆的油压不宜低于0．05MPa

答案如下：

第9题、 [单选题] 以下耐火材料用作隔热耐火砖的是（）。

A.锆英砂砖

B.碳砖

C.高铝砖

D.镁铝砖

答案如下：

第10题、 [单选题] 自动化仪表工程施工中，综合控制系统设备安装前应具备的条件不包括（）。

A.基础底座安装完毕

B.地板、顶棚、内墙、门窗施工完毕

C.综合控制系统的行程试验合格

D.供电系统及室内照明施工完毕并已投入运行

答案如下：

第11题、 [单选题] 根据《工业炉窑砌筑工程的施工及验收规范》．不属于工序交接证明书内容的是（）。

A.隐蔽工程验收合格证明

B.焊接严密试验合格证明

C.耐火材料验收合格证

D.上道工序成果的保护要求

答案如下：

第12题、 [单选题] 下列地脚螺栓中，用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备的是()

A.固定地脚螺栓

B.胀锚地脚螺栓

C.活动地脚螺栓

D.粘接地脚螺栓

答案如下：

第13题、 [单选题] 敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于（）℃，橡皮绝缘电缆不低于（）℃。电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。

A.0；0

B.-10；0

C.0；10

D.0；-15

答案如下：

第14题、 [单选题] 锅炉受热面施工程序中，组件地面验收的紧前工序是（）。

A.设备及其部件清点检查

B.通球试验与清理

C.管子就位对口焊接

D.联箱找正划线

答案如下：

第15题、 [单选题] 当导管埋设于混凝土内时，弯曲半径不宜小于管外径的（）倍。

A.2

B.6

C.15

D.20

答案如下：

第16题、 [单选题] 具有防振要求的高层建筑管道应加设（）。

A.刚性连接

B.柔性连接

C.法兰连接

D.承插连接

答案如下：

第17题、 [单选题] 适用于现货价值较小的标准设备、制造高度专门化的设备的采购方式是（）

A.直接采购

B.招标采购

C.定点采购

D.询价采购

答案如下：

第18题、 [单选题] 招投标项目的分类中，承包商承担工程的设计及土建安装施工，并承担投产运行后设计指标的实现及施工质量的责任是（）。

A.设计和采购总承包

B.设计施工总承包

C.采购及施工总承包。

D.施工总承包

答案如下：

第19题、 [单选题] 在资金使用计划管理中，（）计算方法严密准确，但是计算工作量大，一般适用于主要材料等资金的核定。

A.定额日数法

B.因素分析法

C.比较计算法

D.余额计算法

答案如下：

第20题、 [单选题] 验收评定工作的基础工作在施工单位，并经第三方的工程质量监督部门或()来确认。

A.质量检测机构

B.竣工验收组织

C.工程监理单位

D.勘察设计单位

答案如下：

第21题、 [多选题] 关于缆风绳的设置要求，正确的有（）。

A.直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6根至8根

B.缆风绳与地面的夹角宜为30°，最大不得超过60°

C.直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于45°

D.对倾斜吊装的桅杆应加设后背主缆风绳，且设置数量不应少于2根

E.缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施

答案如下：

A,D,E

第22题、 [多选题] 炉窑砌筑施工冬期施工的技术要求说法正确的是（）

A.工作地点和砌体周围温度均不应低于5℃

B.高铝水泥耐火浇注料的水温不应超过30℃

C.耐火泥浆、耐火浇注料的搅拌应在暖棚内进行

D.砌筑完毕后，若不能随即烘炉投产时，应采取烘干措施

E.黏土结合耐火浇注料、水玻璃耐火浇注料、磷酸盐耐火烧注料施工时的温度不宜低于5℃

答案如下：

A,B,C,D

第23题、 [多选题] 管道阀门安装要求不包括（）。

A.应按介质流向确定其安装方向

B.检查阀门填料，其压盖螺栓应留有调节裕量

C.阀门与金属管道焊接连接时，阀门应在关闭的状态下进行

D.安全阀应水平安装

E.安全阀的进、出口管道上设截止阀时，应加铅封，且锁定在开启状态

答案如下：

C,D

第24题、 [多选题] 部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。胀锚地脚螺栓安装应满足的要求，正确的是（）

A.钻孔处不得有裂缝

B.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配

C.安装胀锚螺栓的基础强度不得大于10MPa

D.钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰

E.胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径

答案如下：

A,B,D,E

第25题、 [多选题] 关于变压器安装技术要求，说法正确的是（）

A.1600kVA以上变压器，各相绕组之间差别不应大于4%

B.变压器与封闭母线连接时，其套管中心线应与封闭母线中心线相符

C.变压器中性点的接地回路中，靠近变压器处，宜做一个可拆卸的连接点

D.电压等级在35kV以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%

E.在变压器所有安装工作结束后应进行铁芯对地、有外引接地线的夹件对地及铁芯对夹件的绝缘电阻测量

答案如下：

B,C,D,E

第26题、 [多选题] 设备监造文件见证点监督检查的主要内容包括（）。

A.外购件的质量证明文件

B.生产工艺文件

C.原材料进货合同

D.技术方案

E.人员资格证明

答案如下：

A,B,D,E

第27题、 [多选题] 机电工程施工进度计划安排中的协调制约因素有()。

A.工程实体现状

B.设备材料进场时机

C.机电安装工艺规律

D.施工机具和作业人员配备

E.施工组织设计

答案如下：

A,B,C,D

第28题、 [多选题] 机电工程施工阶段项目成本控制要点包括（）。

A.编制成本计划

B.分解落实计划成本

C.核算实际成本

D.进行成本差异分析

E.进行成本控制考评

答案如下：

B,C,D

第29题、 [多选题] 经批准或事后报告就可中止供电的情形有（）

A.确有窃电行为

B.不可抗力和紧急避险

C.私自向外转供电力者

D.受电装置经检查不合格

E.危害供用电安全，扰乱供用电秩序

答案如下：

A,B,C

第30题、 [多选题] 任何单位和个人不准在工作岗位上使用（）的计量器具。

A.被认定为C类

B.无检定合格印、证

C.超过检定周期

D.经检定不合格

E.未做仲裁检定

答案如下：

B,C,D

第31题、 [主观题] 【背景资料】
某安装公司签订了20MWp并网光伏发电项目的施工总承包合同，主要工作内容包括:光伏厂区发电设备及线路(包括光伏阵列设备、逆变及配电设备、箱式变压器、35kV电缆集电线路等)安装工程，35kV架空线路安装工程。开关柜安装工程(包括一次设备、母线和二次设备)等。安装公司项目部进场后，认真开展项目开工前的各项准备工作，项目经理组织编制了机电安装工程施工组织设计，技术人员编制了主要施工方案，方案中的文明施工管理的重点是临时用电要求和设备管理要求。
施工前，向作业人员进行了安全技术交底，光伏场区集电线路设计为35kV直埋电缆，根据施工方案要求，采用机械开挖电缆沟，由于沟底有少量碎石，施工人员在沟底铺设一层细沙，完成直埋电缆工程的相关工作。
逆变器的基础型钢的施工过程记录如下:
1)将10号槽钢调直，按图纸、逆变器技术资料提供的尺寸预制加工型钢架，并刷防锈漆做防腐处理
2)按设计图纸将预制好的基础型钢架放于预埋铁上，找平、找正，基础型钢项部应高出抹平地面8mm
3)基础型钢与地线连接:将型钢一端与接地线镀锌扁钢(40X4)进行焊接,熠接的搭接长度为100mm,再刷防锈漆做防腐处理。
在施工过程中，公司总部多次对项目部进行综合检查，发现部分室内电气设备的防静电接线采用螺栓连接，螺栓规格为M8，连接处设置了防松动装置并涂抹了凡士林，存在施工质量问题，要求项目部进行了整改。
[问题]
1、本工程在文明施工管理中，对设备管理有何要求?
2、沟底铺设一层细沙后，直埋电缆工程的相关工作有哪些?
3、逆变器的基础型钢的施工过程中飞存在哪些明显的错误?结合背景进行分析，基础型钢的施工还应注意哪些质量问题?
4、针对综合检查发现的问题，项目部如何整改?

答案如下：

1、
1)设备安全防护装置齐全
2)室外设备有防护棚、罩
3)加工场地整齐、平整
4)机械设备的操作规程、标识、台账、维护保养等齐全并符合要求
2、
盖上混凝士保护板，覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm，或用砖代替混凝土保护板。
3、
1)逆变器的基础型钢的施工过程中，存在的明显错误有:①基础型钢项部应高出抹平地面8mm不符合要求，基础型钢顶部应高出抹平地面10mm;
②型钢一端与接地线进行焊接不符合要求，基础型钢的接地不应少于两处
2)基础型钢的施工，还应注意的质量问题有:①基础型钢焊接处焊渣清理不净，除锈不净不均匀;
②基础型钢、逆变器柜的安装水平度、垂直度超出允许偏差范围
问题4:
1)螺栓规格为M8不符合要求，连接螺栓不应小于M10.
2)连接处涂抹凡士林不符合要求，应该涂以电力复合脂

第32题、 [主观题] 【背景资料】
某石化总厂（甲方）与某安装公司（乙方）签订了某机电设备安装施工合同。该安装工程项目涉及的设备和材料均由甲方提供。甲乙双方合同规定，采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加或减少超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价。工作B、C、E作业使用的主要施工机械一台（乙方自备），台班费用为400元/台班，其中台班折旧费为50元/台班，施工网络计划如下图所示（单位：天）。
图中箭头上方为工程名称，箭头下方为持续时间，双箭头为关键线路。

甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：
事件一：由于甲供设备和材料迟迟未到货，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工作日，窝工6个工作日。
事件二：8月21、22日场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日，机械台班2个台班，每个台班单价50元/台班。
事件三：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增加至350m3，超过了10%，合同中该工作综合单价为55元/m3，经协商后综合单价调为50元/m3。
事件四：为保证施工质量，乙方在施工中将工作及原设计尺寸扩大，增加工作量15m3，该工作综合单价为78元/m3。
事件五：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核实，完成此项工作需要1天时间，机械台班1个，人工工日10个。
问题：
1．简述机电工程项目索赔发生的原因有哪些？
2．上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些不可以提出索赔要求？说明理由。
3．每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？
4．工作E结算价应为多少？
5．若人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%，机械台班单价为400元/台班，试计算除事件三外合理的费用索赔总额。

答案如下：

1.索赔的起因(1)合同当事方违约，不履行或未能正确履行合同义务与责任。
(2)合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等。
(3)合同变更;工程环境变化，包括法律、物价和自然条件的变化等。
(4)不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。
2．针对各事件，乙方索赔情况分析如下：
事件一：可提出索赔要求，因为设备由甲方提供，延期到场是甲方的责任。
事件二：可提出索赔要求，因为因停电造成的窝工是甲方的责任。
事件三：可提出索赔要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了50m3，超过了招标文件中工程量的10%.
事件四：不应提出索赔要求，因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担；
事件五：可提出索赔要求，因为甲方指令增加工作是在合同之外，是甲方的责任。
3．每项事件工期索赔及总工期索赔的分析计算如下：
事件一：工作D总时差为8天，推迟两天，尚有总时差6天，不影响工期，因此可索赔工期为0天；
事件二：停工2天，在关键线路E上工期延长，可索赔工期2天；
事件三：因工作E为关键工作，可索赔工期：（350-300）m3/（300m3/6）=1天；
事件五：因E、G均为关键工作，在两项工作之间增加工作K，则工作K也为关键工作，可索赔工期1天。
总计可索赔工期：0+2+1+1=4（天）
4．工作E结算价的计算如下：
按原单价结算的工程量：300×（1+10%）=330m3
按新单价结算的工程量：350-330=20m3
总结算价=330×55+20×50=19150元
5．若人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%，机械台班单价为400元/台班，试计算除事件三外合理的费用索赔总额。
除事件三外，合理的索赔总额计算如下：
事件一：人工费：6×12+5×25×（1+20%）=222元
事件二：人工费：16×12=192元
机械费：2×50=100元
事件五：人工费：10×25×（1+80%）=450元
机械费：1×400=400元
合计费用索赔总额为：222+192+100+450+400=1364元。

第33题、 [主观题] 【背景资料】
A施工单位总包一炼钢厂项目，工程内容有连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等，合同约定主要设备由建设单位采购。施工合同按《建设工程质量管理条例》规定签订了在正常使用条件下的最低保修期限。
A施工单位及时组建了项目部，项目部按工业安装工程质量验评项目划分的规定，对安装工程项目进行了划分，并将其中的连铸安装工程分包给B安装公司。项目部进场后，，施工方案的编制人员应向施工作业人员进行施工方案交底，交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的施工环境等。项目部在组织施工过程中发生了以下事件：
事件一：施工过程中，因建设单位提供的蒸汽排风机晚到一个月，B公司向建设单位提出了索赔，被建设单位拒绝。
事件二：该工程在正常运行3年后，因设备故障、电气管线故障、给水排水管网阀门漏水、中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求该施工单位进行保修。施工单位以超过了保修期婉拒了建设单位的要求。
二、问题
1．指出A施工单位承包的工程中哪个属单位工程、分部工程和分项工程?
2．技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确?写出交底的内容。
3．事件一中，建设单位为什么拒绝B公司提出的索赔?指出正确的做法。
4．事件二中，为什么施工单位婉拒了建设单位的保修要求?

答案如下：

1．A施工单位承包的工程中，连铸安装工程属单位工程，机械设备安装工程属分部工程，电气安装工程属分部工程，自动化仪表安装工程属分部工程，蒸汽排风机安装工程属分项工程。
2．，施工方案的编制人员应向施工作业人员进行施工方案交底的内容不正确。施工方案交底的主要内容是该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量要求、安全措施等。
3．因为B安装公司是A施工单位的分包商，虽然蒸汽排风机是业主的责任，影响了工期，但B公司和建设单位没有合同关系。正确的做法是：B公司向A公司提出申请后，由A公司按索赔的程序和规定向建设单位提出索赔。
4．因为该工程中设备安装、电气管线、给水排水管道、供热和供冷系统的最低保修期限为：设备安装工程最低保修期为2年；电气管线工程最低保修期为2年；给水排水管道工程最低保修期为2年；供热和供冷系统为最低两个供暖期或两个供冷期。该工程已正常运行3年，所以施工单位可以婉拒建设单位的保修要求。

第34题、 [主观题] 【背景资料】
A施工单位承包了某机电安装工程，根据业主要求，编制施工进度计划见图1。
施工过程中，发生了如下的事件：
事件1：施工现场停水、停电，导致C工作停工5天
事件2：由于设计变更导致E工作停工待图2天
事件3：由于建设单位原因，造成H工作延误2天

上述事件发生后，项目部认真落实施工进度控制措施，加强施工进度的检查，通过检查进一步协调各专业和各工序间的配合衔接关系。
在工程的质量验收中，发现40×4mm镀锌扁钢接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求，个别插座接线错误，监理工程师提出整改要求，项目部返工后，通过验收。

主体工程、辅助工程和公用设施按设计文件要求建成，单位工程验收合格后，建设单位及时向政府有关部门申请项目的专项验收，并提供备案申报表、施工许可文件复印件及规定的相关材料等，项目通过专项验收。
问题：
1.上述3种事件，建设单位应赔偿A施工单位多少天？并说明理由用工作代号表示关键线路，并计算工期。
2.施工进度计划调整的内容包括哪些方面？
3.画出40×4mm镀锌扁钢正确的焊接搭接方式。图中1、2、3分别接何种线？
4.建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成哪些专项验收？

答案如下：

1.建设单位应赔偿A施工单位3天。
理由：C工作停工5天虽然由于停水停电造成，但C工作的总时差为30天，没有对工期造成影响；E工作为关键工作，由于设计变更停工待图2天，不是A施工单位造成工期延误，可以得到赔偿；H工作由于建设单位原因造成2天延误，超过其总时差1天，所以可以获得1天的赔偿。
2.施工进度计划调整的内容有施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。
3.40×4mm镀锌扁钢焊接搭接方式如下：

单相三孔插座中，1接保护导体（PE）；2接中性导体（N）；3接相线。
4.消防验收、安全设施验收、环境保护验收、防雷设施验收。

第35题、 [主观题] 【背景资料】
A施工单位总承包某石油库区改扩建工程，主要工程内容包括：(1)新建4台50000m3浮顶油罐；(2)罐区综合泵站及管线；(3)建造18m跨度钢混结构厂房和安装1台32t桥式起重机；(4)油库区原有4台10000m3拱顶油罐开罐检查和修复。A施工单位把厂房建造和桥式起重机安装工程分包给具有相应资质的B施工单位。工程项目实施中做了以下工作：
工作1：A施工单位成立了工程项目部。项目部编制了职业健康安全技术措施计划，制定了风险对策和应急预案。
工作2：根据工程特点，项目部成立了消防领导小组，落实了消防责任制和责任人员，加强了防火、易燃易爆物品等的现场管理措施。
工作3：为保证库区原有拱顶罐检修施工安全，项目部制定了油罐内作业安全措施。主要内容包括：
(1)关闭所有与油罐相连的可燃、有害介质管道的阀门，并在作业前进行检查。
(2)油罐的出、入口畅通。
(3)采取自然通风，必要时强制通风。
(4)配备足够数量的防毒面具等。
(5)油罐内作业使用电压为36V的行灯照明，且有金属保护罩。
工作4：B施工单位编制了用桅杆系统吊装32t桥式起重机吊装方案，由B单位技术总负责人批准后实施。
问题
1．应急预案分为哪几类?
2．列出现场保卫消防管理的主要具体措施。
3．指出并纠正项目部的油罐内作业安全措施的不妥或错误之处，并补充遗漏的内容。
4．32t桥式起重机吊装方案的审批程序是否符合规定要求?说明理由。

答案如下：

1．应急预案的分类有综合应预案、专项应急预案、现场处置方案。
2．现场消防管理的主要具体措施：
(1)施工现场有明显防火标志，消防通道畅通，消防设施、工具、器材符合要求；施工现场不准吸烟。
(2)易燃、易爆、剧毒材料必须单独存放，搬运、使用符合标准；明火作业要严格审批程序，电、气焊工必须持证上岗。
(3)施工现场有保卫、消防制度和方案、预案，有负责人和组织机构，有检查落实和整改措施.
(4)施工现场出入口设警卫室。
3．项目部的油罐内作业安全措施的不妥或错误之处及纠正如下：
(1)不妥或错误之处：关闭所有与油罐相连的可燃、有害介质管道的阀门，并在作业前进行检查。
纠正：不仅要关闭相应的阀门，还必须用肓板使其与有限空间隔绝，且盲板应挂牌标示。
(2)不妥或错误之处：油罐内作业使用电压为36V的行灯照明。
纠正：在金属容器内作业使用的行灯电压不得超过12V。行灯必须有金属保护罩。
补充遗漏的内容有：
(1)编制密闭容器内作业安全技术措施，并对作业人员进行交底。
(2)清除和置换容器内易燃易爆气体、有毒有害气体并进行气体检测，检测结果显示易燃易爆气体、有毒有害气体不超标，容器内气体含氧量合格才能进入罐内作业，并定期对密闭容器内的气体取样分析。
(3)采取空气流通措施，如安装通风机强制通风。
(4)容器的出入口设置标志，设置专人监护。
4．32t桥式起重机吊装方案的审批程序不符合规定要求。
理由：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，起重量300kN及以上起重设备安装工程的吊装方案，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证，再经施工企业技术负责人审批。实行总承包管理的项目，由总承包单位组织专家论证会。32t桥式起重机的起重量超过300kN，因此，正确的审批程序为：B施工单位编制桅杆系统吊装32t桥式起重机施工方案，经内部审核后报A施工单位，由A施工单位组织专家论证，再经A施工单位技术总负责人审核后报总监理工程师(建设单位项目负责人)批准执行。